以下为《装饰合同最新版8.15.》的无排版文字预览，完整格式请下载

下载前请仔细阅读文字预览以及下方图片预览。图片预览是什么样的，下载的文档就是什么样的。

合同编号：

客户姓名：

工程地址：

发包人：

身份证：

　　地 址：

　　电 话：

***：

公司负责人： 方某某

地 址：万达茂御江国际BS1-111-113号

电 话： 0771-*** 　　依照及有关法律、法规的规定，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就发包人的场所装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议:

　　第一条 工程概况

1.1 工程地点：

1.2 工程面积： 平方米；

1.3 工程户型：

　　1.4 工程内容及做法(详见:预算表。施工图纸)；

　　1.5 工程承包方式：双方商定采取下列第 1 承包方式：

　　(1)承包人包工、包某某；

　　(2)承包人包工、部分包某某，发包人提供部分材料(详见发包人提供装饰装修材料明细表。承包人提供装饰装修材料明细表)；

　　(3)承包人包工、发包人包某某(详见发包人提供装饰装修材料明细表)。

1.6 工程期限 天：

开工日期： 年 月 日；

竣工日期： 年 月 日。

1.7合同价款：

本合同工程造价为 元 (大写)： 元(详见预算报价单)。

　　第二条 施工图纸

　　双方商定施工图纸采取下列第 种方式提供：

　　(1)发包人自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份(详见:装饰装修工程设计图纸);

　　(2)发包人委托承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份(详见:装饰装修工程设计图纸)，设计费 元，由发包人支付(此费用不在工程价款内)。

　　第三条 发包人义务

　　3.1 开工前为承包人入场施工创造条件。包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则;

　　3.2 提供施工期间的水源、电源;

　　3.3 负责协调施工队与邻里之间的关系;

　　3.4 不拆动室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续;

　　3.5 施工期间发包人仍需部分使用该场所，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;

　　3.6 参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收。

　　第四条 承包人义务

4.1 施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程;

4.2 严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境;

　　4.3 保护好原场所室内的家具和陈设，保证室内上、下水管道的畅通;

　　4.4 保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。

　　第五条 工程变更

工程项目及 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 种方式解决：

　　(一)提交当地仲裁委员会仲裁;

　　(二)依法向人民法院提起诉讼。

　　第十二条 附则

　　11.1 本合同经双方签字(盖章)后生效，合同履行完毕后终止。

　　11.2 本合同签订后工程不得转包。

　　11.3 本合同一式两份，双方各执一份。

11.4 合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　发包人： (签字) 承包人： (签章)

　　日 期： ______年_____月_____日 日 期：__2020__年_ __月____ 日

[文章尾部最后300字内容到此结束,中间部分内容请查看底下的图片预览]请点击下方选择您需要的文档下载。

1. 级物流工程专业(非师范)人才培养方案
2. ***装饰工程合同
3. 8.小型工程合同协议书
4. 当前疫情下施工企业防控风险
5. 《建设工程施工合同》(GF-1999-0201)
6. 安全生产承诺书(1)(1)
7. 施工管理有关时间数据
8. XX市建设工程施工合同JF--068
9. 二建---必做案例50题
10. 采购补充协议书
11. 合同文件模板
12. 对建设工程合同和劳动合同的部分理解演讲稿
13. 《工程测量管理办法》学习心得
14. 职业生涯访谈报告
15. 工程土方回填方案
16. 深化设计图编制计划
17. 工程经济学课程设计报告(模板)1
18. 照明工程施某某
19. 金融工程作业，
20. 建设工程堪察、设计、测绘合同

以上为《装饰合同最新版8.15.》的无排版文字预览，完整格式请下载

下载前请仔细阅读上面文字预览以及下方图片预览。图片预览是什么样的，下载的文档就是什么样的。