以下为《劳务清包工合同》的无排版文字预览，完整格式请下载

下载前请仔细阅读文字预览以及下方图片预览。图片预览是什么样的，下载的文档就是什么样的。

编号：

劳 务 清 包 工

合

同

书

发包方：**_*

承包方：*_**

签订日期： 年 月 日

合 同 协 议 书

发包方：**_* (以下简称：甲方)

承包方：*_** (以下简称：乙方)

根据《中华人民共和国合同法》及其他现行有关法律、法规的规定，结合本工程实际情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方充分协商，一致同意签订本工程合同(以下简称本合同)。

工程名称：***路改造提升工程

工程地点：卓尼县扎古录镇

第三条 清包工价格：

本工程为400000元(大写：肆万某某)。

（以实际发生的且经过甲乙双方认可的劳务内容据实结算）

第四条 合同价款与支付方式 ：

甲方按照与建设单位签订的建设工程施工合同内约定的付款方式，同步支付劳务款。在最后一次进度款中扣留5%作为质保金，保修期满后1个月结清余款。

第五条 合同期限及约定：

1、合同期限自2021年6月1日至2021年12月1日。若要续签或终止合同，可签订补充协议。

2、如因甲方不能按约给付乙方工程进度款而影响工期，工期顺延；如因乙方责任造成中途无故停工、窝工而影响工期，工期不顺延；因业主等不可抗力的因素而影响工期，工期顺延。

第七条 质量标准

按总（分）包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑工程质量施工技术规范》和《建筑工程质量检验评定标准》，本工 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 作内容，必须严格按照施工图纸、做法说明、设计变更及甲方要求进行施工，服从甲方工地代表的监督和管理；

（2）做好承包范围内各相关工种间的交叉配合工作，竣工验收前的成品保护工作由乙方负责。

（3）确保工程质量应达到施工合同要求，依据甲方提供的施工设计图、相关质量验收规范的规定，作为本工程的质量评定验收标准。

（4）如因乙方责任原因造成质量不合格或不能通过验收，其返工费用由乙方承担，工期不顺眼。

（5）本工程质保期为1年，自竣工验收之日起计。保修期内如发生质量问题，乙方须无常履行保修责任。

（6）乙方必须给进场劳务人员购买人身保险，在施工中发生安全生产事故造成人身伤害或者财产损失，由乙方承担经济赔偿。

（7）乙方必须对劳务人员做好安全教育，开好安全短会，做好安全记录，必须为工人提供符合要求的安全帽、安全带。安全设施未经检查验收不得使用。

（8）施工期间，若发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表，同时按政府有关部门要求处理。甲方、乙方对事故责任有争议时，应按有关部门的认定处理。

第九条 违约及争议解决

甲、乙双方在协议执行过程中发生争议时，应及时协商，协商不能一致时，由合同签订地人民法院管辖。

2.本合同一式 贰 份，甲方执 壹 份，乙方执 壹 份，均具同等法律效力。

甲方(公章)：　 乙方(公章）

法定代表人： 法定代表人：周某某

委托代理人： 委托代理人：崔某某

电话： 电话：***

开户银行： 开户银行：**_*陇南分行

开户账号： 开户账号：******1

签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日

[文章尾部最后300字内容到此结束,中间部分内容请查看底下的图片预览]

以上为《劳务清包工合同》的无排版文字预览，完整格式请下载

下载前请仔细阅读上面文字预览以及下方图片预览。图片预览是什么样的，下载的文档就是什么样的。