以下为《工程合同管理历年真题答案》的无排版文字预览,完整格式请下载
下载前请仔细阅读文字预览以及下方图片预览。图片预览是什么样的,下载的文档就是什么样的。
2011年7月高等教育自学考试答案
单项选择
1.B 2.D 3.B 4.C 5.A 6.A 7.C 8.A 9.D 10.A 11.B 12.D 13.D 14.C 15.C 16.A 17.A 18.B 19.C 20.A
多项选择
21.ADC 22.AB 23.ACE 24. AD 25.ABC
名词解释题(段落的第一句话)
26.P14 27.P106 28.P134 29.P201 30.P226
判断改错题
是要约改为是新要约
28天内改为30天内
额外改为附加
价格并执行改为价格请监理工程师确认后执行
正确
综合题
(1)P105指从竣工日期起。。。。。。所需的工作。(2)P117标题(1)(2)(3)
P184++++++
(1)不妥。(2)P36(简记:变协中投招专通技图清算)
P217风险处置措施:1)标题+(1)(2);2)标题+是一种。。。。少受损失;3)标题+对损失。。。。责任转移;4)标题+(1)(2)(3)(4)
(1)支持;(2)P25不安抗辩权。。。。中止履行的权利
案例分析题
答:思路:首先从网络图中找出关键线路及总工期,分析时应考虑总时差和自由时差。
关键线路:1-4-7-8
(1)工程施工索赔的程序P137标题(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)
(2)事件一,工期和费用索赔均成立。非承包商原因造成的工期和费用均索赔成立,且E工作位于关键线路上。工期顺延2天,人工费14工日*100元/工日=1400元,其他费用1.5万元,费用共计0.14+1.5=1.64万元。
事件二,工期和费用索赔均不成立。承包商原因造成的工期和费用均索赔不成立。
事件三,工期索赔不成立,费用索赔成立。非承包商原因造成的工期和费用均索赔成立,但H工作不在关键线路上且H工作的总时差为5天,5>2,所以工期索赔不成立。费用20工日*100元/工日=2000元,8工日*50元/工日=400元,其它费用2.5万元,费用共计0.2+0.04+2.5=2.74万元。
事件四,工期索赔成立,费用索赔不成立。不可抗力造成的工期顺延,费用各自承担。
因此,工期索赔2天,费用索赔1.64万+2.74万=3.38万元
2011年10月高等教育自学考试答案
单项选择
1.C 2.D 3.C 4.B 5.A 6.A 7.D 8.C 9.B 10.D 11.A 12.B 13.C 14.A 15.D 6.B 17.C 18.C 19.A 20.A
多项选择
21.CDE 22.AB 23.BC 24.CD 25.AB
名词解释题(段落的第一句话)
26.P1 27.P38 28.P158. 29.P205 30.P231
判断改错题
要约发出时改为要约到达受要约人时生效P12
错 成立
要约表现改为要约邀请表现
对P90
28天内改为14天内P184
综合题
P37-36简记:“协中投专通技图清算”(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)第一句话
P107(1)(2)(3)(4)(5)第一句话
P196 (1)(2)(3)(4)第一句话
(1)符合缔约过失责任的类型中:泄露或不正当使用他人商业秘密。法院应当判王某承担缔约过失责任。刘某停止生产,东方***与刘某应赔偿其经济损失。(2)理由,合同订立过程中,一方因违背诚信原则而给另一方造成损失时所应承担的责任。
因350>300*(1+10%)=330,故单价需调整。
实际工程量费用300*90=27000
工程量调整部分费用(350-330)*75=1500
结算款为27000+1500=28500元
(1)该索赔不能批准,因为双方签订的是固定单价合同,风险范围内价款不再调整。
不合理。因窝工引起的人工费索赔应按照窝工日工资标准进行索赔。因窝工引起的施工机械设备费索赔的计算:如系租赁设备,按设备租赁费计算;如系承包商自有设备,按照机械折旧费计算
工程师应批准延长工期28天,索赔款额59.6万元。理由,因非承包商的原因引起的工期、成本、利润索赔成立。5月24日交给承包商的后续图纸直到6月10日才交给承包商,属业主原因造成,工期顺延18天,成本18天*2万元/天(成本)=36万元,利润18天*0.2万元/天=3.6万元,共计36+3.6=39.6万元;不可抗力原因引起的成本、工期索赔成立。6月7日到6月12日施工现场下了罕见特大暴雨,属不可抗力原因造成,工期顺延6天,成本6天*2万元/天=12万元;承包商引起的工期、成本、利润索赔不成立。
2012年7月高等教育自学考试答案
一.单项选择
1.A 2.B 3.B 4.A 5.D 6.B 7.B 8.B 9.A 10.C 11.A 12.D 13.B 14.D 15,B 16.B 17.A 18.A 19.D 20.C
二.多项选择
21.CE 22.CD 23.BC 24.ABC 25.BD
三名词解释
26.P12 27.P38 P2 28.P131 29.P33 30.P52
四.判断改错题
31.√ 32.√ 33√ 3.×额外改为附加 35.正确p184
五.综合题
36.P1 (1)(2)(3) 37.P33(1)固定价格合同。工程量小、工期短,施工错承重环境因素变化小、工程条件稳定、设计详细、图纸完整清楚、工程任务和范围明确的小型项目。(2)可调价格合同。一般适用于工程规模较大、技术比较复杂、建设工期较长,且核定合同价格时缺乏充分的工程设计文件和必需的施工技术管理条件的工程建设项目,或者因为工程建设项目建设工期较长,人工、材料、机械等要素的市场价格可能发生较大变化,合同双方为合理分担风险而需要调整合同总价或合同单价的工程建设项目。(3)成本加酬金合同。工程特别复杂,工程技术、结构方案不能预先确定,或者尽管可以确定工程能技术和结构方案,但是不可能进行竞争性的招标活动并以总价合同或单价合同的形式确定承包商,如研究开发性质的工程项目;时间特别紧迫,如抢险、救灾工程,来不及进行详细的计划和商谈。 38.P198 担保方式:保证、抵押、质押、留置、定金和反担保 反担保 39.重大误解
40. 解题:因750>500*(1+10%)=550,故单价需调整。
实际工程量费用500*75=37500
工程量调整部分费用(750-500)*70=17500
结算款为37500+17500=55000元
解题:(1)索赔程序,工程施工索赔的程序P137标题(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)
工程地址勘探没有探明的孤石,属建设单位原因,工期和费用索赔成立,非承包商原因造成的工期和费用均索赔成立。
山洪爆发属不可抗力原因,工期顺延,费用各自承担,不可抗力造成的工期顺延,费用各自承担。
回复施工条件属不可抗力造成后果的修复,工期和费用由建设单位承担,不可抗力造成的后果需修复的费用和工期由发包人承担。
2012年10月高等教育自学考试答案
单项选择题
1.B 2.D 3.B 4.C 5.D 6.A 7.B 8.D 9.B 10.C 11.D 12. 13.D 14.A 15.A 16.A 17.A 18. D 19.D 20.A
二.多项选择题
21.BA 22.AE 23.AE 24.ABCD 25. BCE
三.名词解释
26.P20 27.P100 28.工程保证担保引入保证人作为第三方,对建设工程中一系列合同的履行进行监督并对违约承担责任,是一种促使参与工程建设各方守信履约的风险管理机制 29.P25 30.P51
四.判断改错题
31.√ 32.错、去掉要约邀请 33.×图纸改为规范 34.×正常改为附加 35.并执行改为经监理工程师确认后执行
五.综合题
36.P35(1)(2)(3)(4)(5)
37.P33.(1)固定价格合同、可调整价格合同、成本加酬金合同。(2)固定价格合同,因为固定价格合同适用于工期短、规模小、技术环境和条件不复杂的工程。 38.P97—P991)标题+适用范围(第一句话);2)标题+适用范围(第一句话);3)标题+适用范围(第一句话);4)标题+适用范围(第一句话)
40.解题:因550>400*(1+10%)=440,故单价需调整。
实际工程量费用440*85=37400
工程量调整部分费用(550-440)*80=8800
结算款为37400+8800=46200元
解题:(1)索赔成立的基本条件P135:客观性、合法性、合理性、及时性。
索赔成立。因合同中另一未标明有坚硬石的地方遇到更多的坚硬岩石,属地勘资料与现场不符,建设单位原因,非承包商原因造成的工期和费用均索赔成立。
该索赔事件中,应提出的索赔内容包括工期和费用索赔。应批准的工期索赔为3个月。
2013年07月高等教育自学考试答案
单项选择题
1.B 2.A 3.D 4.A 5.A 6.D 7.C 8.C 9.A 10.D 11.C 12.C 13.D 14. 15.B 16. 17.D 18.B 19.A 20.A
二.多项选择题
21.BE 22.ABC 23.CDE 24.CE 25.AB
三.填空题
26.P11 27.P25 28.P28 29.P33 30.P91 31.P105 32.P133 33.P284 34.205 35.P202
四.判断改错题
36. ×邀字删除 37.√ 38.√ 39.×且改为不 40.×将预付款用于拟建工程中删除
五.简答题
41.P18(1)(2)(3)(4) 42.P36(简记:协中投专通技图清算)(1)…….(9) 43.P101专用条件。。。。列此条款。 44.P141标题1.2.3 45.P184 ……..
46.思路:首先从网络图中找出关键线路及总工期,分析时应考虑总时差和自由时差。
关键线路:1-4-7-8
工期和费用索赔均成立。非承包商原因造成的工期和费用均索赔成立,且
B工作位于关键线路上。工期顺延2天,人工费10工日*50元/工日=500元。
工期和费用索赔均成立。非承包商原因造成的工期和费用均索赔成立,且
E工作位于关键线路上。工期顺延2天,人工费14工日*100元/工日=1400元,其他费用1.5万元,费用共计0.14+1.5=1.64万元。
工期索赔不成立,费用索赔不成立。承包商原因造成的工期和费用均索赔
不成立,但F工作不在关键线路上且H工作的总时差为7天,7>1,所以工期索赔不成立。
(4)工期索赔成立,费用索赔不成立。不可抗力造成的工期顺延,费用各自承担。不可抗力工期1天,停电工期1天,可索赔2天。
2014年10月高等教育自学考试答案
单项选择题
1.A 2.C 3.D 4.B 5.D 6.D 7.C 8.D 9.C 10.C 11.C 12.C 13.C 14.B 15.D 16.A 17.D 18.B 19. C 20.A 21.B 22.A 23.D 24.A 25.C
多项选择题
26.CD 27.ABD 28.AB 29.BD 30.AB
填空题
法人 32.发包人 33.民用建筑工程 34.书面形式 35.基准月期 36.要约邀请 37.28 38.反索赔 39.风险处置 40.和解
判断改错题
不具有改为具有P231 42.对P198 43.四个改为3个P38 44.对 45.诉讼改为仲裁
综合题
与业主有关的合同:设计委托合同、地勘委托合同、监理委托合同、施工承包合同。与承包商签订的合同:分包合同、劳务合同、技术服务合同、材料和设备供应合同。
承包人承担全部工程量和通货膨胀的风险
48.合理。P112从工程师的定义。。。。“独立性+(1)(2)(3)(4)”
2015年10月高等教育自学考试答案
一.单项选择题
1.C 2.D 3.B 4.C 5.A 6.D 7.C 8.C 9.B 10.A 11.D 12.A 13.D 14.B 15.C 16.A 17.B 18.C 19.B 20.C 21.B 22.C 23.A 24.C 25.B
二.多项选择题
26. AE 27.AE 28.AB 29.CD 30.CE
三.名词解释(第一句话)
31.P24 32.P28 33.P33 34.P122 35.P217
四.简答题
36.P1 37.P18标题(1)(2)(3)(4) 38.与业主有关的合同:设计委托合同、地勘委托合同、监理委托合同、施工承包合同
39.P97-99 1)标题+适用范围(第一句话);2)标题+适用范围(第一句话);3)标题+适用范围(第一句话);4)标题+适用范围(第一句话) 40.P219—P220(1)(2)(3)(4)(5)(6)
41.解题:(1)索赔成立。因合同中另一未标明有坚硬石的地方遇到更多的坚硬岩石,属地勘资料与现场不符,建设单位原因,非承包商原因造成的工期和费用均索赔成立。
(2)应提出索赔内容包含工期和费用索赔。
(3)索赔的证据有(记住5-6个):招标文件、工程合同及附件、业主认可的施工组织设计、工程图纸、技术规范等。工程各项有关的设计交底记录、变更图纸、变更施工指令等。工程各项经业主或工程师签认的签证。工程各项往来信件、指令、信函、通知、答复等。工程各项会议纪要。
施工计划及现场实施情况记录。施工日报及工长工作日志、备忘录。工程送电、送水、道路开通、封闭的日期及数量记录。工程停电、停水和干扰事件影响的日期及恢复施工的日期。
工程预付款、进度款拨付的数额及日期记录。工程图纸、图纸变更、交底记录的送达份数及日期记录。工程有关施工部位的照片及录像等。工程现场气候记录,有关天气的温度、风力、雨雪等。工程验收报告及各项技术鉴定报告等。工程材料采购、订货、运输、进场、验收、使用等方面的凭据。工程会计核算材料。国家和省、市有关影响工程造价、工期的文件、规定等。
(4)索赔文件有:P135-136 标题(1)(2)(3)(4)
2016年10月高等教育自学考试答案
一.单项选择题
1.C 2.C 3.D 4.C 5.D 6.C 7.C 8.C 9.B 10.A 11.B 12.D 13.A 14.A 15.C 16.D 17. B 18.A 19.A 20.B 21.B 22.A 23.C 24.A 25.D
二.多项选择题
26.DE 27.ACE 28.ACE 29.ABCD 30.AE
三.填空题
31.P1民事权利义务 32.P32承包人 33.P62专业建设工程 34.P17口头形式 35.专业承包 36.施工总承包管理 37.28 38.工期索赔 39. 保函 40.P228调解
四.判断题改错
41.×P24;42.P105×指开工日期。。。。这一段是时间;43. P184业主改成承包人;44.正确;45.P231正确
五.综合题
46.P1(1)(2)(3)
47.正确。因为风险全部由承包商承担,但只能适用于工期短、施工过程环境因素变化小,工程条件稳定并合理的工程。
48.P56.P59
49.解题:因400>300*(1+15%)=345,故单价需调整。
实际工程量费用345*180=62100
工程量调整部分费用(400-345)*150=8250
结算款为62100+8250=70350元
P201 1)投标担保。主要内容投标保证。。。。等保证担保。
承包商履约担保。主要内容履约保证。。。。。作为赔偿。
承包商付款单某某。主要内容付款担保。。。。予以代付。
预付款担保。主要内容标题下两行内容。
维修担保。主要内容标题下第一句话。
业主付款担保。主要内容标题下第一句话。
业主责任履行担保。主要内容标体下两行文字。
完工担保。主要内同标体下一行。
解题:
(1)索赔程序,工程施工索赔的程序P137标题(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)
(2)事件一,因租赁。。。晚开工2天,索赔不成立。承包商原因造成的工期和费用均索赔不成立。
事件二,基坑开挖后。。。。地质复查,索赔成立。非承包商原因造成的工期和费用均索赔成立。工期索赔5天。
事件三,5月15日至5月19日于5月20日复工,共5天。5月20日至5月22日因罕见的特大暴雨暂停,属不可抗力造成的工期顺延,费用各自承担。共3天。
事件四,5月23日修复被冲坏的永久道路。。。完成。不可抗力造成的后果需修复的费用和工期由发包人承担。工期1天。
(3)事件二索赔工期5天,事件三索赔工期3天,事件四索赔工期1天,总计工期索赔5+3+1=9天。
2017年4月高等教育自学考试答案
单项选择题
1.B 2.A 3.C 4.D 5.D 6.D 7.C 8.B 9.B 10.C 11.D 12.C 13A 14.D 15.C 16.B 17.D 18.A 19.B 20.D 21.D 22.D 23.C 24.B 25.A
多项选择题
26.BC 27.CDE 28.ABC 29.ABC 30.AB
名词解释题
31.P14 32.P25 33.P24 34.P106 35.P195
简答题
P5标题(1)(2)(3)(4)
P9 标题(1)(2)(3)(4)
承包商签订的合同:分包合同、劳务合同、技术服务合同、材料和设备供应合同。
P101标题(1)(2)(3)(4)(5)
P196(1)(2)(3)(4)(5)第一句话
解题:问题一,事件一中,非承包商原因造成的工期和费用均索赔成立;建设单位提供的地质资料与施工现场不符,属建设单位原因,故工期和费用索赔成立。工期顺延10天,费用8000元由建设单位承担。
事件二中,不可抗力造成的工期顺延,费用各自承担。5月18日至5月21日天下罕见大暴雨属不可抗力原因,故工期顺延和费用索赔不成立。工期顺延4天,工期由建设单位承担,费用施工单位承担20*80*60%=960元。
事件三中,不可抗力造成的后果需修复的费用和工期由发包人承担。5月21日因修复大于冲坏的永久道路是为工程服务,属建设单位原因,故工期顺延和费用索赔成立。工期顺延1天,费用30*80*60%=1440元。
事件四中,承包商原因造成的工期和费用均索赔不成立 内容过长,仅展示头部和尾部部分文字预览,全文请查看图片预览。 .D 7.D 8.B 9.A 10.B 11.C 12.B 13.D 14.C 15.D 16.B 17.C 18.A 19.B 20.D 21.A 22.C 23.B 24.D 25.A
二.多项选择题
26.ABC 27.AB 28.BCD 29.BDE 30.ABDE
三.名词解释
31.P14 32.P25 33.P36 34.P106 35.P202
四.简答题
36.P2双务合同,有偿合同,有名合同,要式合同。 37.P12(1)……(4) 38.P24标题1.2.3 39.P36(1)……..(9) 40.P101—P102标题1.2.3.4.5
41.解题:问题一,建设单位承担的经济损失有:建设单位受伤人员医疗费用3万元、修复损坏工程支出10万元。
施工单位承担的经济损失有:修复机械费用20万元、施工单位受伤人员医疗费用21万元、施工单位采购的工程材料50万元。
问题二:事件2中设备部件损坏责任应由建设单位承担。因为合同主体是建设单位和施工单位,大型设备是建设单位采购,建设单位应多设备的质量负责。
[文章尾部最后500字内容到此结束,中间部分内容请查看底下的图片预览]请点击下方选择您需要的文档下载。
以上为《工程合同管理历年真题答案》的无排版文字预览,完整格式请下载
下载前请仔细阅读上面文字预览以及下方图片预览。图片预览是什么样的,下载的文档就是什么样的。