施工合同模板
以下为《施工合同模板》的无排版文字预览，完整格式请下载
下载前请仔细阅读文字预览以及下方图片预览。图片预览是什么样的，下载的文档就是什么样的。
施工合同书
发包人：?
（以下简称：甲方）
承包人：?
（以下简称:乙方）
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规规定，甲、乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方友好协商一致，现就甲方将
工程名称：
二、工程地点： ??? ?
三、工程内容、工程合同价款、工程量：
（二）合同价款
1、本项目合同价款为：（大写）人民币 ，本工程项目所产生的税费由乙方承担。
2、本工程采用固定单价合同。
3、甲方委托乙方办理的保险事项，有本合同乙方施工的建设工程一切险和第三者责任险，所需的保险费已包含在合同价中。
4、合同价中的项目措施费为包干费用，结算不作调整。项目措施费是为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目，包含了完成该工程所需发生的所有施工措施费用，具体内容按照建设行业的相关法律法规执行。因乙方原因而引起的罚款、索赔和指控等均由乙方自行承担。
5、本工程计税方式：本合同采用简易计税法，甲方负责提供水、电（产生的水电费由乙方承担），其余由乙方自行负责。
五、付款方式
本合同签订后，由乙方先行向甲方递交请款材料及等额增值税专用发票，经甲方审核通过后五个工作日内向乙方支付合同总价款30%的预付款；乙方完成合同约定的工程量，由乙方先行向甲方递交请款材料及等额增值税专用发票，经甲方审核通过后五个工作日内向乙方支付至已完成工程量的80%；工程竣工并经甲方验收合格后，由乙方先行向甲方递交请款材料及等额增值税专用发票，经甲方审核通过后五个工作日内向乙方支付至结算总价的97%；甲方按工程价款结算总额的3%预留工程质量保修金，待质保期满后，乙方先行向甲方递交请款材料及等额增值税专用发票，经甲方审核通过后五个工作日内无息支付给乙方。在甲方付款前，乙方须按要求向甲方提供合法有效的发票，在未提供发票或提供发票不合要求时，甲方有权拒绝付款或延迟至乙方提供合法发票时某某，甲方不承担违约责任。
六、合同工期
工期：??60? 日历天，开工日期：2020年 月 日。
七、质量标准
应符合国家相关验收规范合格标准。
八、工程变更及结算
1、在施工过程中，甲方根据工程的特点及使用功能的要求，可能会增加或变更某些项目，乙方应某某任何异议并应积极配合完成相关工作，变更的工程费用依变更工程价款确定条款进行结算。
2、工程变更、签证和增加工程项目单价的确定：审定预算书单价中有相同或类似子目的，套用经下浮调整后的预算单价，没有适用或类似于变更工程的价格的，首先按《建设工程工程量清单计价规范》以及XX市的相关规定，以施工期间公开公布的材料、设备单价计算出该项目的综合单价，确定该项目单价；经甲方询价确定的材料、设备单价不下浮。乙方询价及变更价款最终以甲方审定或审计的审定价为准。????????????????????
3、变更工程价款和(或)调整工期报告发出和确认的时限：所有由于变更和暂定价等因素而产生的增加价款以及零星项目价款，均需按有关规定送甲方审定后方可支付。对于需采取市场询价方式确定材料、设备价格的，乙方须按进度计划要求，在需订货前 3 天按甲方的要求递交需询价材料、设备相关资 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 求并使监理工程师（如有）和甲方满意，有关费用已包括在施工单位现场安全文明措施费某某。若以上设施或措施达不到有关法规的要求，甲方发出指令后乙方仍拒绝整改，甲方有权委托他人实施以满足有关法规的要求，并在结算中扣除相应的费用。
11、施工过程中乙方应采取有效措施保证建筑及地下管线及其他设施设备等，不因本次施工产生结构安全和其他破坏和隐患；如因乙方的责任造成建筑结构安全事故及地下管线破坏或受到有关主管部门的处罚，乙方应承担相应所有赔偿责任和其他法律责任。
12、本工程取土及弃土、弃石头、弃拆除废料等地点、时间、路线，乙方应取得相关部门的批准，如因乙方的责任受到有关主管部门的处罚，乙方应承担相应的所有责任和其他法律责任。
13、乙方应充分考虑本工程的规模、工期等因素，并综合体现在施工组织方案及措施中。乙方有关的人员、设备、材料的组织安排必须满足施工计划的要求并经甲方确认。若甲方合理且有根据的认为有必要增加有关的人员、设备、材料的数量，乙方不得拒绝。
十三、安全约定
1、在合同签订前，乙方向甲方保证其具有合法的施工资质和完善安全管理制度，并为履行本合同的乙方职员购置意外伤害保险，在安装及后续维修时加强安全教育与检查，自觉接受政府部门的安全监督。
2、乙方承诺在本合同履行（货物交付和施工安装）期间和质保期内，一切安全责任或事故损失等均由乙方承担，因乙方的任何原因所引起的人身损害或财产损失等均与甲方无关。
十四、违约责任
1、由于甲方原因而造成的工程停工、窝工、误工，经甲方现场工程师确认后，工期可顺延但不补偿相关费用。
2、乙方未按合同规定期限完成施工后交付的，乙方向甲方支付合同价款的1‰/天的违约金。乙方延迟履行合同超过15天以上的，甲方有权终止本合同履行，乙方应承担违约责任，甲方由此遭受的全部损害由乙方赔偿。
3、如果乙方未能在合同规定的期限内或甲方准许的任何延期内完成施工的，甲方有权单方终止履行部分或全部合同，乙方应承担违约责任，甲方由此遭受的全部损害由乙方赔偿。
4、因乙方产品质量、施工等任何原因而引起的该工程对甲方、第三方造成的财产与人员损伤等一切责任与赔偿费用，均由乙方承担。若甲方被强制判决承担赔偿责任或被政府相关部门行政处罚的，甲方有权向乙方全额追偿（含诉讼费用、律师费用等）。
5、乙方有其他任何违约行为，应支付合同总价款20 %的违约金，情节严重时甲方还可解除合同。
十五、争议
甲、乙双方在履行本合同时如发生争议，可以友好协商或要求第三人调解。当事人不愿和解或者调解不成的，应向工程所在地人民法院提起诉讼。
十六、双方其他特别约定：无
十七、其他事项
1、本合同自双方（委托代理人）签字并加盖公章之日起生效，至全部义务（含质保义务）结束时某某。
2、如合同一方提出合同变更，应提前7 天以书面形式通知另外一方，经双方认可后，须达成书面补充协议，本合同中相应条款与补充协议约定不一致的不再执行，合同补充协议与合同具有同等法律效力。
3、报价单及设计图纸（如有）是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
4、本合同的所有附件均为合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。
5、在本合同履行过程中，涉及到货物签收或施工安装中的涉及变更、签证、付款、延期等增加或影响甲方权利义务的任一行为，除由授权代表签字外还须加盖甲方公章方为有效。
6、双方应确保提供的联系方式与地址等，能够收到对方发出的各类信函或通知。如果在合同履行期内上述信息发生变化，变更方须以书面通知的形式提前告知对方，否则将承担因此造成的送达不能的不利后果。
8、本合同正本一式肆份，甲乙双方各执贰份，经双方签字、盖章后生效。
[文章尾部最后300字内容到此结束,中间部分内容请查看底下的图片预览]请点击下方选择您需要的文档下载。
- 水电安装劳务分包合同范本
- 地坪承包合同[1]***
- 工程安全施工协议
- 外墙保温砂浆采购合同
- B简易采购合同（各公司自用）采购合同模板(1)(1)(1)
- 维修合同范本
- 输变电工程-管沟工程建设管理协议书
- 亮化工程施工合同
- 装饰合同书模板
- 老XX区行道树树池改造项目工程承包合同
- 建党合同模板
- 常用个人装修合同范本
- 室内装修施工合同模版
- 建筑工程合同书
- 工程合同范本7
- 房屋装修协议合同
- 房屋租赁合同-1226-2
- XX市住宅装饰装修施工合同8.11
- 建筑工程分包合同
以上为《施工合同模板》的无排版文字预览，完整格式请下载
下载前请仔细阅读上面文字预览以及下方图片预览。图片预览是什么样的，下载的文档就是什么样的。