以下为《劳务分包某某模板-Rev.3.0-0613-律师版》的无排版文字预览，完整格式请下载

下载前请仔细阅读文字预览以及下方图片预览。图片预览是什么样的，下载的文档就是什么样的。

建设工程施工劳务分包某某

?

甲方（工程承包人）：**_*

住所地：高新***福年广场T2栋601

联系电话：028-***

乙方（劳务分包人）：*_**_

住所地：__________________

法定代表人：_________

联系电话：______ _ __

联系邮箱： 。

依照《中华人民共和国民法典》及国家相关法律、法***文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就________________________

__________________（工程）劳务施工承包事宜协商达成一致，订立本合同。

第一条　工程概况

劳务分包工作对象及提供劳务内容

工程名称： 工程。

工程地点： 。

承包范围：本工程施工图纸中消防施工范围内全部劳务相关内容，包括但不限于：口室内外消火栓系统（含灭火器）、口自喷灭火系统、口气体灭火系统、口火灾自动报警及消防联动系统、口防火门监控系统、口电气火灾监控系统、口消防广播系统、口消防电话系统、口消防设施电源监控系统、口通风防排烟系统的联动控制、口应急照明、口智能疏散系统、口风机控制箱至风管防火阀的连锁控制线施工、口柴发烟道施工、口消防取水口连通管施工。

其他：____________________ __________

_ _

__________________________________________________________________。

后附《商务谈判记录单》约谈内容与上述承包范围所述施工内容进行互补，上述承包范围不全的，以《商务谈判记录单》约谈内容为准。

第二条 劳务分包人资质情况

资质证书号码：___________________________________________

发证机关：_______________________________________________

资质专业及等级：_________________________________________

复审时间及有效期：_______________________________________

第三条 工程工期

3.1计划开工日期： 年 月 日，计划完工日期： 年 月 日，总日历天数 天。

3.2主要节点工期： 年 月 日前完成一消施工， 年 月 日完成二装施工，并取得消防验收合格意见书。

3.3乙方应无条件执行甲方的进度计划安排（包括新调整的进度计划）。

第四条 质量标准

4.1工程质量：按总（分）包某某有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本劳务工作成果必须达到**_*内部标准，并达到消防行政主管部门验收合格及交付质量评估合格且完成业主（或业主指定单位）的移交工作外，

4.2乙方应确保所完成劳务施工的质量，应符合本合同约定的质量标准。乙方劳务施工完毕，应向甲方提交完工报告，通知甲方验收；甲方应当在收到乙方的上述报告后60天内对乙方施工成果进行验收。甲方与发包人间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。

???

第五条　组成合同文件及解释顺序

组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

5.1本合同；

5.2本合同附件；

5.3商务谈判记录单

5.4招投标文件（若有）；

5.5本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范；

注：上述文件应互为补充，在合同中出现含糊不清或不相一致时，按上述顺序解释，不能清楚解释时，在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。

第六条 声明及保证

甲方：

6.1甲方有权签署并有能力履行本合同。

6.2甲方签署和履行本合同所需手续（进场施工手续）已办妥并合法有效。

6.3在签署本合同时，法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

6.4甲方拥有对本工程劳务分包的权利。

乙方：

6.5乙方有权签署并有能力履行本合同。

6.6乙方签署和履行本合同所需的一切手续（包括但不限于劳务施工人员体检报告、按合同约定为劳务施工人员买100万赔付额的雇主责任险保险生效文件、安全文明施工用品、施工机具、安全技术交底文件、面部设别考勤机等）均已就位及办妥并合法有效。

6.7在签署本合同时，法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

6.8乙方具备相应的劳务施工资质。

6.9乙方不得聘用患有高血压、心脏病、贫血病、癫痫病以及其他诸如恐高、精神疾病、吸毒人员、公安机关登记有犯罪记录及法律法规规定不能从事建筑行业的人员进入施工现场，若因此发生的一切安全事故及费用由乙方承担。

6.10乙方不得私自在甲方承包项目内向业主、商家承包业务和收取工程款，否则构成职务侵占或诈骗。

6.11乙方或乙方施工人员不得携带家属、亲友等进入工程施工现场，若因此发生的一切安全事故责任及费用由乙方承担。

6.12乙方自行组织相关人员进行施工，乙方保证施工过程中的生产安全，产生的安全事故及其他损失由乙方自行承担。

6.13乙方同意甲方收到总包支付工程进度款后按相同比例支付分包款（不超过消防分包某某支付比例），总包拖延支付工程进度款的乙方不得要求甲方支付相应的进度款；乙方（或乙方施工人员）不得任何理由擅自停工或向政府相关部门上访，由此产生的社会影响和经济损失，乙方应向甲方进行赔付。

???

第七条　甲方责任和义务

7.1负责统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。

7.2负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。

7.3根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。对施工质量低劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。

7.4及时提供由甲方供应的材料、设备。

7.5按本合同约定，向乙方支付劳务报酬。

7.6统筹安排、协调乙方施工人员生活临时设施、用水、用电。

7.7协助乙方办理现场施工人员出入证件，其费用由乙方自理。

7.8甲方应在劳务分包工作开工7天前，向乙方提供图纸电子版图纸一套

7.9甲方有权对乙方正在施工的工程项目进行监督和指导，对发现有任何违反安全操作规范或者有质量安全隐患的，甲方有权要求乙方停工并对乙方进行追责处罚或要求乙方进行整改管理。

???

第八条　乙方责任和义务

8.1遵守国家政策和法律法规；遵守业主和甲方的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。

8.2严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织劳务施工，确保劳务工程质量成果达到约定的标准，对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责；根据业主或甲方的计划要求（包括调整后的计划），合理组织，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期；承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。

8.3应按招标文件要求和承诺的管理人员、安全员（持证）保质保量到位。技术工人必须按国家规定持上岗，技工必须有职业技能操作证，持证率达到100%。特殊工种必须有特种作业操作证，持证率达到100%。

8.4服从甲方和业主的监督、检查、管理；接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理：接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况。

8.5负责协调现场与业主方的关系，以保证工作的正常开展。

8.6做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏，应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款：

8.7按甲方统一规划堆放材料、机具；妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施。

8.8按国家政策规定乙方与其录用务工人员签订劳动合同，实行实名登记，支付务工人员工资（务工人员工资每月造册备案），在开工前按国家或行业劳务用工相关要求将全体务工人员的劳动合同在甲方处进行备份登记，承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果。为避免乙方对劳务员工工资欠发、挪用等行为，乙方服从甲方对务工人员工资发放的各项监管，严格执行甲方对务工人员施工考勤等相关管理制度及办法。每月5日前对上月度务工人员《月度考勤报表》及《月度工资发放报表》进行认真复核，复核完毕后按时上报甲方项目相关管理人员处，进行审查备案。甲方对乙方报送的《月度考勤报表》及《月度工资发放报表》审核无误后，乙方按审定无误的《月度工资发放报表》对务工人员月度工资进行准确、全额发放。工资核发完毕后将相关的现金发放凭证或银行转款清单等相关资料、报表一并提交甲方成本部进行备案，如乙方未将上月工资发放记录提交甲方备案的，甲方有权暂停本月向乙方支付进度款。如乙方未及时、全额支付务工人员工资，由此造成务工人员消极怠工、聚众滋事、或向相关行政主管部门申诉等，对甲方造成负面影响，由此产生直接或间接经济损失，甲方视其情节轻重，对乙方处于人民币10000.00元至100000.00元每次的经济处罚，以及合同总额5%的经济索赔。如乙方未按时、足额支付务工人员工资，存在甲方垫付的情况，甲方向乙方按1年期LPR的4倍核算垫付资金的利息损失，并可从相应的工程款中直接扣除。

8.9按甲方要求为其施工人配备劳动保护和安全防护用品（如安全帽、安全带、工作服、手套及其它相关的防护用品）；未按甲方要求配备劳动保护和安全防护用品的，甲方有权对涉及人员进行清退。

8.10在施工过程中，乙方每月末将工程资料交给甲方备案，工程竣工后10日内交一套完整消防工程竣工技术资料给甲方。

8.11按照建设工程法律法规和甲方的要求办理有关该工程的现场各种保险（包括施工现场人员、材料、设备等保险），保险总额不低于每人次人民币***.00元。乙方必须在保险生效的情况下，对务工人员进行严格的安全质量培训，技术交底后，方可组织务工人员进场施工，并将所有保险单据的复印件交给甲方进行备案。

8.12若因乙方安全管理意识薄弱，安全防护设施、设备不到位；未严格认真履行其对现场施工人员安全教育，未能及时有效排除清理现场安全隐患，由此造成的安全事故，事实确凿。甲方对乙方因未充分履行其安全职责及其对甲方造成损失程度，保留其法律索赔或追偿的权力。

8.13进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件；禁止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员；禁止使用不法人员，乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。甲方现场管理巡查如发现，对乙方处于人民币2000.00元每人每次的罚款并可以要求以上人员离场。

8.14甲方在资金暂时不到位，业主未能按时拔付工程款的情况下，乙方不得因此而影响正常施工，不得聚众闹事，做到对甲方的谅解。

8.15 向甲方提供乙方施工人员的体检报告，报告内容包含不限于：三高、心电图和甲方、其他相关主管部门、业主单位或其建设施工单位要求的体检项。

8.16在施工过程中由于第三方造成的伤害事故，在该事件发生时，乙方应及时收集

事故证据，提交至甲方，甲方应积极配合乙方处理相关事故后续工作。

8.17 甲方若有需要乙方抢工支持的项目，乙方应积极组织人员进行抢工支持，乙方派遣的人员工资统一按照280元/天进行结算，费用于抢工完成后15天内统一支付完毕。派遣人员的工资、交通、住宿、保险由乙方承担，乙方承担后向甲方核请增加相应劳务费用。本工程施工图纸和本合同条款约定的施工范围内的临时用工综合考虑在合同总价中；由于图纸变更、业主指令、业主与甲方施工范围变更造成的临时用工，经甲方项目部、成本控制部确认后，可按普技工综合考虑200元/工日办理签证。

8.18特别申明：如果乙方在对务工人员管理不到位，未及时或按本合同约定保额的保险，或乙方未对务工人员按行业或甲方安全相关制度、管理办法认真落实安全措施，组织安全施工，甲方在现场施工管控巡查中，一旦发现，根据甲方相关安全质量管理制度及办法对乙方进行罚款，乙方收到罚款通知单后，以现金形式向甲方财务部缴纳罚款。甲方三次发现，乙方存在上述管理缺陷，书面出具整改意见或罚款单，如乙方仍整改不彻底、不到位。甲方可判定乙方履约能力严重缺失，甲方可单方面解除协议。乙方因履约能力不足，向甲方赔偿一切损失，包括且不限于乙方对甲方因履约能力不足造成的直接损失及间接损失。如乙方在甲方承建多个项目，甲方有权在乙方承建的所有项目中进行款项扣除，以此作为甲方在此项目中的经济损失。

第九条　环境保护、安全生产和文明施工

9.1甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境保护以及相关制度等方面的教育；依据国家法律法***相关规章制度、监督、监控乙方的相关工作实施情况，使其体系有效运行。

9.2乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全施工标准进行施工；加强对现场操作工人的安全教育；认真落实安全措施，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保安全生产；随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。由于自身安全措施不力及违章操作造成事故，承担一切责任后果和经济费用。发生安全事故，乙方应按有关规定立即上报甲方有关部门，同时按国家有关法律规定对事故进行处理。

9.3乙方就严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；保证施工现场整洁有序，符合文明施工的有关规定和要求，维护甲方良好的企业形象，并承担因违反有关规定造成的损失和罚款。加强现场管理，采取一切适当的措施，保护现场内外环境，限制由施工作业引起的噪音或其它污染；避免对公众和第三方财产造成损害和妨碍。

???

第十条　材料、设备供应与管理

10.1甲方提供给乙方使用的周转材料实行调拔制，根据工程计划需要向乙方提供。

10.2乙方应在接到图纸后10天内，向甲方提交材料、设备、构配件供应计划（具体表式见附表）；经确认后，甲方应按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付；需要乙方运输、卸车的，乙方必须及时进行，费用由乙方承担。如质量、品种、规格、型号不符合要求，乙方应在验收时提出，甲方负责处理。

10.3乙方就妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备（包括领用、保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定的场内地点归类堆放）；因保管和使用不善发生丢失、损坏，乙方应按领用时的价格赔偿，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。

10.4材料按预算分折量对乙方实行限额领料，乙方应合理用料、注重节约。如材料使用超出预算用量，则超出部分的费用由乙方承担；材料节约部分，由甲乙双方按甲方70%，乙方30%的比例享有节约材料部分收益。

10.5甲方委托乙方采购下列低值易耗性材料现行《四川省建设工程工程量清单计价定额》所确定的未计价材料外的全部辅材，包括但不限于以下材料：管道及支架的防锈漆和稀料、麻丝、生料带、白某某、防锈漆、U形卡、胶膨胀、钢膨胀、螺丝钉、KBG锁扣、KBG直接、接线盒盖板、电焊条、胶布、黄某某、铁钉、钢丝、铁丝、扎带、编码管及耗材（板牙、沙某某、各类钻头及机具所消耗的各类材料）、试压所需材料、火灾自动报警系统、电气火灾系统、电源监控系统、余压系统等使用的编码器等材料；乙方所采购的材料质量须达到本项目施工质量要求。

10.6乙方在申购材料、设备时，常用材料应提前15天进行申购，主要设备、线缆应提前30天进行申购。申报时间应在每周日进行申购，逾期申购，甲方将合并至下一申购期审批采购。

???

第十一条　承包方式、价格及包含的内容

11.1承包方式及价格：本工程人机辅含乙方用工保险含税包干总价为人民币￥ 元，(大写： 元整 )，该合同金额其中含3%增值税税金， %劳务施工人员雇主责任险保险费用；工程点位数量及综合单价及包干总价组成明细详见：附件1 工程劳务价格确认清单，其中主要点位综合单价组成为：喷淋（地下室）： 元/点位，楼上入户喷淋（含装修）： 元/点位；消火栓（含灭火器）： 元/点位；水泵接合器： 元/点位；

11.2 风管下喷头按 元/个计算，吊顶超过800mm增加的上喷头 元/个，按实计入结算总价。

11.3承包价格包含按国家、行业规范要求，完成本合同约定工作内容所需的人工费（含赶工补偿费）、辅材费、机械费（含氧乙炔费用）、脚手架、施工范围内防火封堵、材料装卸、材料搬运、垂直运输、领用材料管理、库房材料整理、成品保护、安全文明施工、临水临电搭拆、工人食宿、车旅费、保险费、乙方内部管理费用、劳动保护、质保等材料、设备到工地至消防竣工移交至业主方（物管方）的所有的内容。包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和调遣费：小型机具费用；各类材料的场内二次倒运；自然气候影响停水、停电、待料等不可预见工日费用；包括周转材料的领用、装卸、看护、保管、退库；劳动保护用品费用（安全帽、安全带、手套等）；安全防护设施的搭拆（安全网、防护栏杆、防护棚等）；文明施工费用（包括上级部门对现场的各类检查所发生的临时用工）；承包工程范围内的配合测量放线、材料试验、电工、机械设备维修和安装拆卸配合用工；预防一般性自然灾害所采取的措施用工费用。

11.4合同金额为根据施工图计算，按合同条款约定完成工程施工任务的含税包干总价金额。特别说明：该金额含乙方用工保险含税，其中的 %系甲乙方核算后甲方给予乙方额外增加部分，乙方应按本协议约定金额给乙方为甲方提供劳务员工购买保险，如乙方未按约定给以上劳务人员购买保险的，甲方可按每人扣减总价 %给予核算最后总价；如超过5人次的，则甲方可以扣除总价的 %给予核算总价。

11.5除具有完善签字流程的工程签证和补充协议外，其余任何情形下，合同总价不作调整（乙方未按约定购买保险，甲方给乙方扣减合同总价除外）。

11.6合同中综合单价价格，只作为乙方后期变更及工程进度款支付的依据。

11.7本合同约定的税金税率为结算总价的3%，在月度进度款支付时，乙方应先向甲方提供足额的提供发票。

第十二条　结算办法及付款方式

12.1甲方不预付乙方生活费用，劳务承包费用按工程进度节点支付，具体的支付方式为月进度方式。

12.1.1.每月进度款按月度审核工程量的80%支付，验收前人工费付至总价的80%时甲方暂停支付。

12.1.2工程竣工通过消防验收，***项目部、成本部签字确认的完工证明，无重大安全质量事故后30日内支付至合同承包总价的85%。

1 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 ***（乙方单位名称）的法定代表人，现授权委托*_**（乙方单位名称） （姓名）为我的代理人，***的名义参加**_*（甲方名称）的广阳岛国际会议中心EPC项目A3、B1栋消防工程工程的商务谈判及施工管理。授权委托人在合同谈判洽商、合同签订及施工过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人： 性别： 年龄： ；

身份证号码： ；

单位：（盖章）

部门： ；

职务： ；

联系电话： ；

法定代表人：（签章）

日 期：2021年 月 日

授权代表人身份证

[文章尾部最后500字内容到此结束,中间部分内容请查看底下的图片预览]

以上为《劳务分包某某模板-Rev.3.0-0613-律师版》的无排版文字预览，完整格式请下载

下载前请仔细阅读上面文字预览以及下方图片预览。图片预览是什么样的，下载的文档就是什么样的。